本文目录一览

1,网站建设合同样式

去百度文库,查看完整内容>内容来自用户:管理资源吧网站建设合同编号:甲方:乙方:受甲方委托,乙方为甲方建立信息发布网站,双方就有关事项达成协议,其条款如下:一、网站建设双方权利及义务:(一)域名注册:1.甲方:①负责向乙方提供域名注册所需的各种合法证明、文件资料、包括企业营业执照复印件,填写域名申请委托书及申请表,国内域名则需提供注册商标证明;②按时支付域名注册费用;③及时支付以后年度租用费。2.乙方:①根据甲方的要求为甲方申请域名:。②负责为甲方的注册域名作好租用及域名维护工作。3.国内域名申请工作周期为半个月,国际域名申请工作周期为三天。(二)虚拟主机的租用:1.甲方:获得虚拟主机空间2.乙方:①提供服务器虚拟主机用作甲方网站的发布;②负责网站的建设的相应技术支持;确保甲方站点虚拟主机的正常运行。(三)主页的制作:1.甲方:①负责向乙方提供与制作有关的一切企业文字和图片资料并提出制作要求,且保证所提供的资料内容正确无误;不涉及国家机密;不侵犯他人商标、专利及版权;不触犯国家法律,并承担由此所造成的一切法律责任。2.乙方:①按照双方确认的《*****项目方案书》制作网站,制作完成后应交甲方确认;②可以在主页首页中注明该主页由乙方制作;中文主页:八、其他事项:

网站建设合同样式

2,网站制作合同

网站设计制作协议书 甲方:_________ 乙方:_________ 一、总则 1.甲方同意为乙方提供网站策划,网站制作服务。 2.网站的信息发布必须符合中华人民共和国现行的各项相关法律,若网站的信息发布出现违反中华人民共和国现行的各项相关法律的内容,乙方应承担相应的法律责任,且甲方有权终止对乙方的服务,即关闭此网站乙方发布的信息。 二、甲方责任与权利 1.甲方根据双方达成共识的网站建设方案,负责乙方的网站策划,网站制作。 2.甲方必须保证网站上数据的准确性,可靠性,可看性及合法性。 3.在收到乙方的预付款后,甲方开始制作乙方的网站并保证在双方议定期限内完工。 4.甲方有为乙方网站进行一次维护的义务和权利。 5.网站完工验收后如乙方未能按期付清所有款项予甲方,甲方有权终止所有服务,并按司法程序向乙方追讨赔偿。 三、乙方责任与权利 1.乙方与甲方就网站建设方案达成共识并不得随意要求甲方更改方案。 2.乙方根据方案在双方议定的期限内把网站制作的详细资料递交给甲方。 3.乙方有权利了解和要求甲方通报网站建设和网页制作的详细情况。 4.网站的网页制作完成后,将请乙方审阅确认,在确认之前乙方有权根据实际情况并基于建站方案进行调整和少量的修改。确认后,上传至虚拟主机。网站制作完成。乙方不得随意要求甲方修改网站网页。 5.在网站工程验收程序中(_________天),乙方有权要求甲方作出局部的调整和修改,不得以不恰当理由要求甲方作过多的更改。 6.乙方有权要求甲方作出局部的调整和修改,对于无理的要求和过激的言论伤害到人格甲方有权终止合作。 四、网站制作要求,收费标准,验收程序 1.企业介绍级网站要求: (a)网站有_________种语言版本:_________; (b)网站页数范围:_________; (c)网站建设方案:_________。 2.企业介绍级网站收费标准:见本网站中网站设计报价。 3.付款方式: (a)乙方应在本合同签订之日,向甲方交付网站建设总金额的1/3作为网站建设预付款。 (b)乙方应在网站验收合格之后,二天之内,一次性付清网站建设的所有款项。 4.客户预付:客户预付制作费用的50%以上,同时提交网站所需资料。预付金额比例: (a)建站总金额在_________元以上预付50%制作费; (b)建站总金额在_________元以下_________元以上预付60%制作费; (c)建站总金额在_________元以下_________元以上预付70%制作费; (d)建站总金额在_________元以下(包括_________元),一次性付清制作费。 5.乙方网站制作实际费用为:_________。 6.验收程序: (a)自本协议签订之日起_________天内为网站网页制作期,制作时间根据网站的复杂和简单程度来看,一般为10—25天,验收期限为_________天。 (b)网站网页策划及制作完成后,应在两天内交与乙方确认并作最后的调整和修改。 (c)网站制作完成并经甲,乙两方最后的调整和修改后,上传至虚拟主机。 (d)成功上传至虚拟主机之后,网站建设全部完成。 五、违约责任 1.不可抗力:因天灾,行政指令等不可抗力因素而造成的违约,违约方不承担任何法律责任。 2.因乙方资料不齐全,不详尽而造成的甲方不能按时完成制作的,乙方应承担全部责任。 3.因乙方提供非法图文或乙方非法操作而造成网站被关闭的,其全部责任由乙方承担。 4.因甲方上传非法图文或甲方非法操作而造成网站被迫关闭的,其全部责任由甲方承担。 5.因乙方未能按本协议约定期限内向甲方付款而造成违约的,由乙方承担责任并每逾_________天按总金额的10%作为违约金。 六、本协议期限为:_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日。 七、本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力,协议过程中遇争议问题可协商解决。 八、有关未尽事宜,双方协商解决。协商后签定的补充协议与本协议具有同等的法律效力。 甲方(盖章):_________        乙方(盖章):_________         代表(签字):_________        代表(签字):_________         _________年____月____日        _________年____月____日

网站制作合同

3,急求 个人找公司做网站应该签的合同样本详细点最好

合同号:__________________  网 站 建 设 合 同  甲方:  乙方:  甲乙双方在平等自愿的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方进行网站建设有关事宜达成协议如下:  一、 合作内容  1.甲方拟筹建Internet网站,并有意委托乙方提供技术服务及其他相关服务;具体服务内容见附件;  2.乙方具备从事合同项目技术服务的资格和实力,并有意接受甲方委托就甲方拟筹建的Internet网站提供技术服务;  3.就本合同乙方提供的服务,甲方支付相应的费用。  二、合同期限  自 年 月 日至自 年 月 日。  三、费用及支付方式  1.乙方为甲方进行网站总体设计制作,甲方应付给乙方网站总体费用共计 元(人民币),支付方式____________;支付日期_________________;  2.费用支付:  1) 乙方为甲方进行网站总体设计制作之前,甲方应付给乙方网站总体预算的_70%__作为预付款。  2) 在乙方全部完成甲方网站建设后,甲方验收合格三日内,文件未上传之前甲方一次性付清剩余费用,即网站总体费用的_30%__ 。  3) 乙方收到全部甲方费用后,甲方网站正式开通和运行。  四、甲方权利与义务  1.甲方有权要求乙方按照双方商定的网站结构,在合同签订后 个工作日内完成甲方的域名解析,完成首页面、栏目主页面和各二级页面的制作;在甲方确定大样后,不可以重新更改文件。在甲方确认后 个工作日内完成整个网站的制作。  2.甲方负责提供制作所需的所有相关资料。  3.甲方有权对乙方设计的网页提出修改意见,由双方协商更改。  4.按合同约定向乙方支付费用。  五、乙方权利与义务  1. 按合同约定收取费用;  2. 乙方应依据双方商定的网站结构,在合同签订后 个工作日内完成甲方域名的注册,完成首页面、栏目主页和各二级页面的制作;在甲方确认后 个工作日内完成整个网站的制作,乙方有权对甲方网页设计提出自己的意见和建议;  3. 双方合作期间,乙方对甲方提供的文字及图片资料未经甲方许可不得以任何方式泄露给第三方;  4. 乙方对甲方提供的文字及图片资料中涉及的包括知识产权在内的一切法律问题不承担任何法律责任;  5. 乙方所制作的网页兼容IE5.0版,并支持800*600分辨率;  6. 在制作过程中,对甲方陆续提出的修改要求,乙方应尽力协助实现,并交甲方验收通过。对有可能影响合同约定的完成时间的要求,乙方有权提出延期请求,由双方协商确定具体时间。  7. 对甲方网站中出现由乙方所造成的失误,乙方应在发现错误三天内完成。  六、违约责任  1. 由于甲方未及时提供资料而导致乙方工作不能按时完成,乙方不负任何责任,并有权向甲方提出延期要求,延期时间由双方协商确定。  2. 由于乙方原因未能按时完成合同所规定的内容,甲方有权向乙方提出索赔,具体额度由双方协商确定。  七、争议解决  双方因合同的解释或履行产生争议,由双方协商解决。协商不成,双方均有权向有管辖权的人民法院起诉。  八、知识产权的保护  1. 甲方付清应付乙方的合同款项后,甲方正式享有网站的全部所有权和使用权。  2. 如因乙方原因出现第三方指控与站点页面有关的知识侵权事件,应由乙方负责并保证甲方权利不受损失。  九、合同终止  1. 双方按照合同规定的条款履行合同后,即乙方在合同规定的时间内,按照双方协商的网站构架完成甲方的网站制作,并保证网站的开通和运行,甲方按照合同规定付清乙方款项后合同自行终止。  2. 任何一方终止合同,需提前10个工作日书面通知对方,并说明正当终止理由,由双方签字代表协商终止合同。  3. 由于战争、地震、火灾等不可抗因素导致的工作中断,双方均不承担责任,待条件恢复后,由双方协商确定合同变更内容。  十、附则  1. 未尽事宜,双方协商解决。  2. 本合同附件是本合同不可分割的组成部分。  3. 本合同一式两份,双方各持一份,具有同等的法律效力,自双方授权代表签字、盖章后生效。  甲 方: 乙 方:  代表人: 代表人:  日 期: 日 期:  附件:  付款明细  就 有限公司为 有限公司(甲方)的提供的技术服务及其他相关服务,按下表中约定的方式和标准支付费用。  项 目                具体          金额(小写)  域名申请费  域名续费  服务器WEB空间租用费  服务器数据库空间租用费  企业邮件  网站改版  网站内容修改  普通页面制作  Logo图设计  Banner图设计(1个)  网站页面维护(静态页面新增或修改不超过100处)  其它  其它  合计(大写)
任务占坑

急求 个人找公司做网站应该签的合同样本详细点最好

4,网络建设合同有哪些内容

甲方:_________乙方:_________甲方在此委托乙方进行_________网站的建设。为明确双方责任,经友好协商,双方达成以下协议:第一条 项目的内容、价款、开发进度、交付方式  由附件一载明。第二条 甲方的权利和义务    1.提供专人与乙方联络。    2.提供所有需要放到网上的资料交给乙方,并保证资料的合法性。    3.按照附录一的要求,及时支付费用。    4.甲方将在著作权法的范围内使用本合同标的及相关作品、程序、文件源码,不得将其复制、传播、出售或许可给其它第三方。    5.甲方对本合同标的中的网页、图像享有排他的使用权。第三条 乙方的权利和义务    1.提供专人与甲方联络。    2.按附录一的要求,使用甲方资料,进行网站的开发。    3.在附录一要求的期限内,完成网站的开发,并通知甲方进行验收。    4.在验收期内甲方要求下,对不合格地方进行修改。    5.本合同标的及相关作品、程序、文件源码的版权属乙方所有。第四条 验收    1.验收标准有以下几条      a.甲方可以通过任何上网的计算机访问这个网站。      b.主页无文字拼写及图片(以甲方提供的材料为准)错误。      c.网络程序正常运行。    2.验收期为5天时间。第五条 违约责任    1.任何一方有证据表明对方已经、正在或将要违约,可以中止履行本合同,但应及时通知对方。若对方继续不履行、履行不当或者违反本合同,该方可以解除本合同并要求对方赔偿损失。    2.因不可抗力而无法承担责任的一方,应在不可抗力发生的3天内,及时通知另一方。    3.一方因不可抗力确实无法承担责任,而造成损失的,不付赔偿责任。本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服并不能避免且对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。第六条 保密条款  双方应严格保守在合作过程中所了解的对方的商业及技术机密,否则应对因此造成的损失承担赔偿。第七条 以上条款如有未尽事疑,经甲、乙双方协商后加以补充  补充内容(手写,需加盖公章)_________。第八条 其它    1.如果本合同任何条款根据现行法律被确定为无效或无法实施,本合同的其他所有条款将继续有效。此种情况下,双方将以有效的约定替换该约定,且该有效约定应尽可能接近原约定和本合同相应的精神和宗旨。    2.附录一规定的有效期满,本合同自动失效。届时双方若愿继续合作,应重新订立合同。    3.本合同经双方授权代表签字并盖章,自签订日起生效。    4.本合同一式两份,双方当事人各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):_________        乙方(盖章):_________        代表(签字):_________        代表(签字):_________        _________年____月____日        _________年____月____日        附件附录一项目的内容、价款、开发进度、交付方式    1.合同金额      域名_________个,_________元/年      主机空间_________mweb空间,_________mlog空间,_________memail空间,_________m数据库空间,_________个email,_________m带宽,_________元/年      网页_________页,模版生成/数据库管理,_________元      _________系统_________个,_________元      _________系统_________个,_________元      计数器_________个,_________元      其它_________      费用合计_________元    2.付款方式      本合同涉及总金额为人民币_________元,合同签订后,甲方支付合同金额的_________%,即_________元作为定金,验收之后一次性支付合同余款即_________元。    3.开发周期      甲方在_________年_________月_________日之前,将资料交给乙方,将定金汇至乙方帐户。      乙方在_________年_________月_________日之前,完成网站的建设。      甲方在_________年_________月_________日之前,对网站进行验收。      甲方在_________年_________月_________日之前,将余款汇至乙方帐户。    4.合同期限      本合同有效期为_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
建设工程合同包含哪些内容?建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。是指由承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同,通常包括建设工程勘察、设计、施工合同。可是建设工程合同应该主要包含哪些内容呢?本文为您详细解读。  一、合同的签订建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。应当采用书面形式签订建设工程承发包合同;对于实行招标发包的建设工程,其承发包合同的主要条款内容应当与招标文件、投标书和中标通知书的主要内容相一致,承发包双方签订了建设工程合同后,不应该再签订与合同实质性内容相违背的补充协议。  二、合同的主要内容可以依据国家颁布的有关合同示范文本拟定建设工程承发包合同专用条款,并特别注意以下条款:(1)工程名称、地点、范围和内容;(2)工期,包括整体工程的开、竣工工期以及中间交付工程的开、竣工工期;(3)工程质量保修期及保修条件;(4)工程造价;(5)工程验收及工程价款的支付、结算方式、支付方式;(6)设计文件及概算预算、技术资料的提供日期及提供方式;(7)材料的供应及材料进场期限;(8)工程变更;(9)违约、索赔和争议;(10)当事人约定的其他事项。若涉及到使用国际组织或者外国政府资金的项目,可能会被要求采用fidic条款,其他类型的建设工程项目也可以参照fidic条款起草并签署相关的合同文本。  三、发包人的主要义务支付工程款是发包人的法定义务,发包人应按照承发包合同的约定,按时支付工程款。应按时支付的工程款包括承发包合同有约定的预付款(备料款)、进度款和结算款以及已符合合同约定条件应当返还的质量保证金、履约保证金和保修金等款项。发包人应履行下列主要责任义务:(1)做好施工前的准备工作;(2)按照约定的分工及时向承包人提供各种材料和设备;(3)解决施工中的有关问题,组织工程竣工验收;(4)接受竣工工程并按约定支付工程价款。  四、承包人的主要义务承包人应履行下列主要义务:(1)做好施工前的准备工作,按期开工、确保工程质量,施工单位不得安排未取得有关特殊工种考核合格证明的作业人员从事特殊工种作业。;(2)接受发包人的必要监督;(3)承包人应当按照约定的期限完成工程建设;(4)对建设的工程负瑕疵担保责任。  五、合同解除承发包合同一经签订,双方均应严格履行。非法定事由或合同有关的约定,未经双方协商一致,承发包双方的任何一方,不得变更或解除合同。1、发包人可请求解除合同的情形有:(1)因承包人的原因致使已经完成的建设工程质量不合格,在发包人提出的合理期限内,承包人拒绝修复的;(2)工程主体结构验收或者工程竣工验收不合格,且承包人拒绝修复或者无法修复的;(3)承包人在合同约定的工期内未完工,在发包人催告的合理期限内仍未完工的;(4)承包人以自己的行为表示不再继续施工的;(5)建设工程竣工前,承包人非法转包、违法分包建设项目的。2、 承包人解除合同的情形有:(1)发包人未按期支付工程款造成违约,且符合承包合同中约定的承包人有权单方面解除合同的条件;(2)发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准;(3)不履行约定的其他协助义务,致使承包人无法施工的。发包人有上列情形且致使承包人无法施工,在催告的合理期限内发包人仍未加履行的,承包人可解除合同。3 、承发包合同解除后工程款的结算合同解除后,已完工程经验收合格的,发包人应当按照合同结算条款约定支付相应的工程款;已完工程验收不合格的,但修复后合格的,修复费用由承包人承担;建设工程竣工验收不合格的,且无法修复,发包人可请求返还已经支付给承包人的工程款。4、主张解除合同时应注意下列事项:(1)行使解除权应当书面通知对方;(2)未在法定或约定的期限内行使解除权的,该权利消灭;(3)没有法定或约定解除权行使期限的,经对方催告在合理期限内不行使的,该权利消灭;(4)合同解除后,不影响合同中结算和清算条款的效力;(5)合同解除后,还应当履行通知、协助、移交、保密等后契约义务。  六、合同无效1 、具有下列情形之一的,应当认定建设工程施工合同违反法律强制性规定:(1)承包人未取得资质证书或超越资质等级的;(2)没有资质的实际施工人借用具有法定资质的建设施工企业名义的;(3)招标投标法规定必须招标而未招标或中标无效的;(4)承包人非法转包、违法分包建设工程。2 、应注意下列情形:(1)在合同无效的情况下,根据工程验收是否合格,将导致不同的处理果:①建设工程竣工验收合格的,承包人可请求参照合同约定支付工程价款;②建设工程竣工验收不合格,但修复后合格的,修复费用由承包人承担;③建设工程竣工验收不合格,且无法修复的,发包人可请求返还已经支付给承包人的工程款。(2)建设工程不合格的,发包人及承包人按照过错程度承担承包人返工、修理、停工、窝工损失以及因工程质量缺陷造成发包人的损失。(3)对承包人非法转包、违法分包建设工程取得的利益、出借法定资质的 建设施工企业因出借行为取得的利益、没有资质的实际施工人借用资质签订合同取得的利益,由人民法院采取民事制裁措施予以收缴。  七、无效合同的效力补正承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同,在建设工程竣工前取得相应资质等级,应当认定建设工程施工合同有效。  八、垫资条款的效力及处理原则承、发包人在建设工程施工合同中约定的,承包人不要求发包人先支付工程款或支付部分工程款,而是利用自有资金先进场进行施工,待工程施工到一定阶段或者工程全部完工后,由发包人支付垫付工程款的条款,应当认定有效。应注意下列情形:(1)承、发包双方有无约定垫资本金及利息,将导致不同的处理结果:①仅对垫资本金有约定,对利息没有约定,承包人不得请求发包人支付利息;②对垫资没有约定的,按照工程欠款处理。(2)承、发包双方可以约定垫资的利息计算标准,但双方约定的垫资利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分无效。  九、违约责任的约定发包人不按约支付预付款、进度款、竣工结算价款的会产生违约的法律后果。承包人工程质量达不到合同约定的质量标准、不能按合同约定的竣工日期或工程师同意延期的工期竣工等情况时会产生的违约的法律后果。  十、不可抗力的情形建设工程合同履行过程中的不可抗力是指承、发包双方在签约时不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。发生不可抗力的情况后,承包方应迅速采取保护措施以尽力减少损失,并在最短期限内通知发包方损失情况。如因承包方未及时采取有关的保护措施或未履行尽快的通知义务,致使损失扩大的,承包方对扩大的损失承担责任。在发生不可抗力不能履行合同时,应当及时书面通知另一方,并在不可抗力结束后及时提供证明。知识总结:签订建筑工程合同时,要注意其中包含的条款是否符合自己的意愿,是否符合法律的规定。不合法不合理的条款都有可能会造成合同的无效。

文章TAG:网站开发合同范本网站  网站开发  开发  
下一篇